湖北恒基建设工程项目管理有限公司受枝江市人民法院的委托，就枝江市人民法院安福寺法庭项目监理单位采购（第2次）进行竞争性磋商，欢迎符合条件的供应商参加。

一、项目概况：

1.项目编号：hbyjg2024-z090

2.项目名称：枝江市人民法院安福寺法庭项目监理单位采购（第2次）

3.项目预算：7.4万元

4.采购内容：施工图设计范围内全部工程建设内容（具体以采购人及图纸为准）的施工阶段监理、保修阶段监理、工程变更以及与上述项目相关的一切施工内容的全过程监理（协助前期施工准备和后期项目审计等）。

5.服务期限：施工阶段监理服务期为实际施工工期的基础上增加60天；保修阶段监理服务期为工程竣工验收合格后2年。

6.工期控制目标：同各单项工程施工合同工期要求。

7.质量控制目标：同各单项工程施工合同质量要求。

8.安全控制目标：同各单项工程施工合同安全要求。

二、供应商资格要求：

本项目对供应商的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准如下：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.本次采购不接受联合体磋商。

6.本项目的特定资格要求：

（1）供应商应具备建设行政主管部门核发的监理综合资质或房屋建筑工程监理丙级及以上资质（提供资质证书原件复印件）；

（2）拟派本工程的项目总监（总监理工程师）须具备国家注册监理工程师执业证书，专业为房屋建筑工程，注册证书上记载的工作单位为该投标单位；拟派本工程的项目总监承诺在本工程实施期间最多只能同时担任三个工程的项目总监，除此外不再承担其它工程项目监理任务（提供证书原件复印件、承诺书原件加盖公章）；

（3）本项目监理机构人员配备：人员总数不得少于3人，其中总监理工程师1人，专业监理工程师1人，（其中安全监理工程师不少于1人，安全监理工程师可由专业监理工程师兼任），监理员不少于1人；专职安全监理工程师应取得国家注册监理工程师执业证书或监理工程师培训教育证书或国家注册安全工程师执业证书；专业监理工程师应取得国家注册监理工程师执业证书或监理工程师培训教育证书；监理员应取得国家注册监理工程师执业证书或监理工程师培训教育证书或监理员培训教育证书；以上人员证书上记载的工作单位为该投标单位，湖北省省外企业相关人员可提供相关岗位证书或培训证书（提供相关证书原件复印件）；

只有符合以上所有条件的供应商才有可能通过资格审查，供应商在制作响应文件时，应对照上述资格审查要求在响应文件中提供相应证明材料的复印件并加盖公章（复印件需清晰可见），否则评委和采购人将不予采信。

三、磋商文件的获取：

1.文件发放时间：2024年8月1日至2024年8月12日15时00分。

2.发放方式：本项目不进行现场报名、实行网上下载竞争性磋商文件，供应商登录湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/）在公告附件中下载竞争性磋商文件。

四、磋商保证金

本项目不设置磋商保证金。

五、响应文件递交截止时间和响应文件送达地点：

1.响应文件递交截止时间：2024年8月12日15时00分

2.响应文件送达地点:湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司(枝江市马家店街道迎宾大道118号)3楼开标室

3.逾期未按要求递交响应文件的，采购单位将不予受理。响应文件递交截止时间是否有变化，请关注本次磋商过程中发布的更正公告或澄清修改文件中的相关信息。

六、磋商时间、地点：

1、磋商时间：2024年8月12日15时00分

2、磋商地点：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司(枝江市马家店街道迎宾大道118号)3楼开标室

七、公告发布媒体：

湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司官网（http://www.hbghjt.cn/）

八、联系方式：

采购人：枝江市人民法院

联系人：黄强

联系电话：15171824930

地址：枝江市马家店街办江汉大道299号  

代建单位：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司    

联系人：金用堂

联系电话：19807171334

地址：湖北省枝江市马家店街道迎宾大道118号

采购代理机构：湖北恒基建设工程项目管理有限公司

联 系 人：康红   

联系电话：15997670037

地址：枝江市沿江大道与建设路交汇处

                                                                                                                            竞争性磋商文件下载.doc

                                         2024年7月31日